关于误期损害赔偿金法律涵义的探讨

本文根据实例探讨了误期损害赔偿金法律涵义 ,结合大陆法系和英美法系的对比 ,论述了违约金的概念和特征、违约金的性质、违约金和罚金的区别。主要阐明了无论是大陆法系还是英美法系的国家 ,从实际运作来看 ,对违约金进行干预是必要的。法院应该减少不合理的违约金数额 ,使违约方从不得已而同意的、显失公平的高额违约金责任的束缚下解脱出来 ,这对维护公平、诚实、信用原则 ,规范市场秩序 ,促进经济发展 。

施工合同中误期损害赔偿的构成及计算

目前工程施工合同对误期损害赔偿的构成和计算的约定不够明确,给工程实施带来了很多困难。从误期损害赔偿的概念和法律释义入手,详细分析其构成要素,提出了一套指标分解体系和具体的计算方法,以期对工程项目管理提供有益的借鉴。

土木工程中误期损害赔偿金的意义及其规定

本文从理论上对误期赔偿金额的构成和确定及其意义进行了详细地阐述,对如何计算误期赔偿金进行了分析,并提出了具有实际指导意义的结论。

误期损害赔偿与索赔——《建筑施工合同与索赔法律实务》之九

国外大多数建筑施工合同规定：如果承包商不能在合同规定的竣工日期以前完成工程，则承包商应当按合同约定支付给业主一笔违约金，这笔钱就叫误期损害赔偿（金）。这里的误期损害赔偿相当于我国合同法中规定的在承包人逾期竣工时应当支付的违约金。

FIDIC合同下多承包商引起的误期损害赔偿

本文通过梳理雇主诉承包商的争端案例,对FIDIC《设计—采购—施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》的第8.4款[竣工时间延长]中,承包商的责任问题进行了深入探讨;通过上诉法院对雇主诉请的裁定,阐释法庭对于法院管辖权以及工期延长的理解,并对由于其他承包商延误工期造成的赔偿问题进行解读,为未来雇主与多个承包商之间的合同履行和权责分配提供借鉴。

误期损害赔偿费的预评估方法

误期损害赔偿是业主对承包商的一项索赔，由于承包商未能按合约的约定完成合约工作内容，造成业主的损失，业主按合约规定，对承包商提出索赔。误期损害赔偿的预评估即为业主在合约中事先确定赔偿费作为日后结算的依据。误期损害赔偿费用应是对业主预期损失的预评估，而不能视作对承包商的罚款，其评估的正确、合理及公平性是非常重要的。

工程建设合同工期延误与赔偿费条款分析

由于建设工程项目具有庞大、复杂、周期长和相关单位多等特点,因而在工程实施过程中影响工期的因素会有很多,工期延误是经常发生的情况,文章遵循事前控制的原则,探讨了在编写合同时如何起草及分析工期延误与赔偿费条款,从而减少在工程实施过程中发生与之相关的纠纷或争议的频率,并能够将双方不必要的经济损失降低到最低点。

建设工程索赔简述

随着建筑工程承包国际化的发展,FIDIC合同条件也频繁出现在施工总承包合同里,利用《建设工程施工合同示范文本》,《土木工程施工合同条件》在施工过程中搞好索赔工作显得非常必要。

FIDIC标准合同与自行修改合同的应用

本文通过对Murphy vs.Beckton基本案情的梳理分析,对以FIDIC合同条件(新黄皮书)为基础修改的合同条件第2.5款"雇主的索赔"以及第8.7款"误期损害赔偿费"对索赔申请条件的不一致性进行了分析;从审判依据出发,阐释法庭对修改后的合同条款与标准合同文本中的条款的观点,为未来承包商和业主在对标准合同进行修改时提供参考意见。

“Time At Large”的合同和法律浅析

"Time At Large"这一索赔对于承包商有着重要的意义,不仅使承包商免于承担巨额误期损害赔偿费,还能够争取赢得合同权益,只承担在合理时间内完成项目的责任,并且可以获得不菲的经济补偿。以采用FIDIC土木工程施工合同条件(红皮书,1987版)的某项目的延期索赔案例,对"Time At Large"索赔产生的原因、合同和法律规定、承包商应享有的权利等进行了分析研究,并对成功地进行此类索赔提出了建议。